Zimbabwe Power v. Intratrek 100MW Gwanda 太陽能 EPC 條件先決擬制履行與特定履行案

Zimbabwe Power Company（ZPC，業主）與 Intratrek Zimbabwe（承包商）於 2015-10-23 簽訂「100MW Gwanda 太陽能 PV 電廠」公共採購 EPC turnkey 合同（ZPC 304/2015），合同條款衍生自 FIDIC Silver Book 1999 First Edition（General Conditions 經 Particular Conditions 修訂）。合同設有條件先決（含融資協議簽署），須於簽約後 24 個月內成就、得經 Addendum 展延 6 個月。雙方於期限屆至前簽 Addendum，約定由業主直接支付部分分包商以進行前置工程。爭議發生後，Intratrek 向高等法院起訴，求宣告合同有效並命令 specific performance，備位請求 US$25,000,000 repudiatory breach 損害賠償。高院（Harare，2023-01-11）判 Intratrek 勝、命特定履行、駁回 ZPC 反訴（求返還 US$3,310,736.30 預付款）。ZPC 以 17 項理由上訴至最高法院。

（1）業主未履行付款義務後又單方終止合同是否合法？（2）合同條件先決事項（conditions precedent）是否經擬制履行成就？（3）specific performance 是否為適當救濟方式？（4）業主是否符合「擬制履行」（fictional fulfilment）即一方故意阻止條件成就以圖不正當利益之要件？（5）高院判決是否逾越 pleaded case？（6）反訴是否經適當駁回？

津巴布韋最高法院（MAKONI JA、CHIWESHE JA、MUSAKWA JA）駁回業主上訴。理由（DISPOSITION）：(a) 合同有效且存續，並經 Addendum 適法展延條件先決成就期間；(b) 業主之終止未符合合同終止條款之要件，故無法律效力；(c) 融資相關條件先決因業主行為阻礙而依「擬制履行」（fictional fulfilment）視為成就；(d) 高院就 specific performance 之裁量得當，已認定承包商有意願且有能力為專案籌資。故上訴駁回、上訴人負擔費用。